26DX068 Travaux de reprise d'étanchéité sur le bâtiment de l'Atrium à DAX

Aptitude : Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats :
- Qualibat 3242 "Etanchéité liquide S.E.L" ou équivalent
Capacité économique : 1) Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
2) Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Capacité technique : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)

La durée du marché se confond avec le délai d'exécution.
L'acte d'engagement fixe la délai d'exécution.
Le délai d’exécution (période de préparation comprise) ne devra toutefois pas dépasser 5 mois (avec une interruption de 3 semaines au mois d’août).
L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service.
La période de préparation débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer la période de préparation.
L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 8 jours.
Il n'est pas prévu de décomposition en lots. En effet, son objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Aucune variante n'est autorisée.
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.
Une mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage est assurée par le bureau d’études :
C3 Bureau d’études façades
73 rue de Mirambeau
64600 ANGLET
Une visite sur site est facultative.
Contacter :
Monsieur LABAT
Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante : https://demat-ampa.fr (référence : 26DX068).
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://dema-ampa.fr.
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec tous les candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://demat-ampa.fr
L’instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours est la suivante :
Tribunal Administratif de Pau
50 Cours Lyautey
64010 PAU CEDEX

Tél : 05 59 84 94 40
Télécopie : 05 59 02 49 93
Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr
hlabat@dax.fr