7034-Mandat de travaux de construction d'une maison de santé à Villetaneuse

Aptitude : Les conditions sont définies dans le DCE.
Capacité économique : Les conditions sont définies dans le DCE.
Capacité technique : Les conditions sont définies dans le DCE.

_ Pouvoir adjudicateur :
Mandant, Maitre de l’ouvrage :
Commune de Villetaneuse
1 Place de l’Hôtel de Ville –
93430 Villetaneuse
Mandataire, agissant au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage,:
SPL Plaine Commune Développement
_Le délai global d'exécution des travaux est de 16 mois.
_Visite facultative :
Les candidats qui souhaitent apprécier les contraintes techniques et environnementales du site peuvent réaliser une visite des lieux au 130 avenue Jean Baptiste Clément à Villetaneuse. Le site est en accès libre (sans accompagnement). L’acheteur ne prévoit pas de remettre un certificat de visite.
_ Clause d'insertion :
La SPL Plaine Commune Développement est engagée dans une politique d’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Il leur sera obligatoirement réservé, à l’occasion de l’exécution du marché, le nombre minimum d’heures suivantes : 2490 heures répartis par lots.
- Critères d'attribution:
Pour les lots 1 à 7
Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants :
Prix : 40 % apprécié sur la valeur du montant total de la DPGF renseigné dans l'acte d'engagement
Valeur technique : 60 % apprécié sur la base des éléments suivants :
* Méthodologie d’exécution des travaux (50 points) :
° Phase préparatoire et administrative (16 points)
° En exécution sur site avec prise en compte des contraintes du site, moyens matériels et techniques y compris fiches produits mise à disposition dans le cadre de l’opération (34 points)
- Organisation de l’équipe affectée à l’opération (10 points)
- Délai (25 points) :
° Planning chantier (20 points)
° Moyens supplémentaires pour garantir le respect des délais ( 5 points)
- Mesures environnementales, sociales, hygiène et sécurité mises en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché (15 points) :
° Moyens mise en œuvre dans le cadre du chantier pour le respect des mesures ERC ( éviter, réduire, compenser) (4 points)
° Mesures mise en œuvre pour l’emploi des personnes éligibles à la clause d’insertion et respect du nombre d’heures associés (3 points)
° Moyens mis en œuvre pour le respect des obligations relatives à l’intégration des matériaux issus du réemploi (3 points)
° Moyens mis en œuvre pour le respect des mesures d’hygiène et de sécurité sur le chantier (5 points)
Pour le lot 8 :
Prix : 40 % apprécié sur la valeur du montant total de la DPGF renseigné dans l'acte d'engagement
Valeur technique : 60 % apprécié sur la base des éléments suivants :
* Méthodologie d’exécution des travaux (50 points) :
° Phase préparatoire et administrative (16 points)
° En exécution sur site avec prise en compte des contraintes du site, moyens matériels et techniques y compris fiches produits mise à disposition dans le cadre de l’opération (34 points)
- Organisation de l’équipe affectée à l’opération (10 points)
- Délai (25 points) :
° Planning chantier (20 points)
° Moyens supplémentaires pour garantir le respect des délais ( 5 points)
- Mesures environnementales, sociales, hygiène et sécurité mises en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché (15 points) :
° Moyens mise en œuvre dans le cadre du chantier pour le respect des mesures ERC ( éviter, réduire, compenser) (5 points)
° Moyens mis en œuvre pour le respect des obligations relatives à l’intégration des matériaux issus du réemploi (4 points)
° Moyens mis en œuvre pour le respect des mesures d’hygiène et de sécurité sur le chantier (6 points)
_Négociations :
Le pouvoir adjudicateur prévoit d’engager des négociations avec les candidats consultés ayant remis une offre.
Le pouvoir adjudicateur se réserve cependant le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
_L’instance chargée des procédures de recours et pouvant communiquer des informations sur les recours est :
Tribunal administratif de Montreuil
7 Rue Catherine Puig
93100 Montreuil
Téléphone : 01 49 20 20 00