Assurance « dommages-ouvrage, CCRD, tous risques chantier » pour garantir l'opération de construction et modernisation de l'EHPAD PARROT - Tranche 1
Acheteur
| Nom officiel | Centre Hospitalier de Périgueux |
|---|---|
| SIRET | 26240580600015 |
| Forme juridique | Organisme de droit public |
| Activité | Santé |
| Adresse | 80 Avenue Georges POMPIDOU - CS 61205, 24019 Perigueux |
| NUTS | FRI11 |
| Pays | France |
| Point de contact | Cellule des marchés publics GHT de Dordogne |
| dae.marches@ch-perigueux.fr | |
| Téléphone | 0553453054 |
| Profil acheteur | https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp |
Procédure
| Titre | Assurance « dommages-ouvrage, CCRD, tous risques chantier » pour garantir l'opération de construction et modernisation de l'EHPAD PARROT - Tranche 1 |
|---|---|
| Description | Le marché est alloti en 2 lots : - Lot 1 Assurance DO et CCRD - Lot 2 Assurance TRC La durée prévisionnelle d'exécution des travaux est fixée à 19,5 mois (y compris période de préparation, périodes de congés, nombre de jours d'intempéries, périodes de réception) et 12 mois de garantie de parfait achèvement. Les clauses de réexamens (= modifications) sont indiquées dans le cahier des clauses administratives particulières. Le coût total prévisionnel des travaux HT est de : 17 578 346.12€ Le coût total estimé de l'opération HT (travaux, MOE, conducteur opération, CT, SPS...) : 24 020 456.00€ |
| Identifiant | 87aa8075-72ce-4f7f-a7a7-62afd64eb43c |
| Ref. interne | GHT26034 |
| Type | Procédure ouverte |
| Nature | Services |
| CPV principal | 66510000 |
Lieu d'exécution
| NUTS | FRI11 |
|---|---|
| Ville | Périgueux |
| Pays | France |
Informations générales
| Base juridique | Directive 2014/24/UE |
|---|
La Loi no2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a prévu la mise en place de
Groupements Hospitaliers de Territoire (Ght), par regroupement sur un même territoire
de plusieurs établissements publics de santé. Ainsi, le titulaire du marché est informé
que le Centre Hospitalier de Périgueux (acheteur référent), établissement support du
GHT de Dordogne, passe le présent marché dans le cadre de sa compétence légale
(article L.6132-2-5°A du code de la Santé Publique) au bénéfice du(es) membre(s) du GHT
suivant(s) : - Centre Hospitalier de Périgueux : maître d'ouvrage.
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a prévu la mise en place de
Groupements Hospitaliers de Territoire (Ght), par regroupement sur un même territoire
de plusieurs établissements publics de santé. Ainsi, le titulaire du marché est informé
que le Centre Hospitalier de Périgueux (acheteur référent), établissement support du
GHT de Dordogne, passe le présent marché dans le cadre de sa compétence légale
(article L.6132-2-5°A du code de la Santé Publique) au bénéfice du(es) membre(s) du GHT
suivant(s) : - Centre Hospitalier de Périgueux : maître d'ouvrage.
Lots (2)
| Description | La durée prévisionnelle d'exécution des travaux est fixée à 19,5 mois (y compris période de préparation, périodes de congés, nombre de jours d'intempéries, périodes de réception) et 12 mois de garantie de parfait achèvement. Les clauses de réexamens (= modifications) sont indiquées dans le cahier des clauses administratives particulières. La prise d'effet du Lot 1 assurance Dommages Ouvrage et CCRD est fixée soit à la date de réception de la notification du marché par le titulaire soit à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, si celle-ci est postérieure à la date de notification du marché d'assurance. Pour le volet Dommages-Ouvrage (DO) : La garantie prend effet, conformément aux dispositions légales et aux clauses types applicables, à compter de la réception définitive des travaux et expire au terme d'un délai de dix (10) ans à compter de cette même date (période de garantie décennale), avec les extensions avant réception et couvre la période de parfait achèvement. Pour le volet Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) : Le volet CCRD prend effet à la date de réception définitive des travaux pour une durée de dix (10) ans. Il vient compléter, en deuxième ligne, les polices individuelles de responsabilité décennale des constructeurs (lots de travaux) au-delà de leur franchise ou de leur plafond de garantie, pour la même durée que la DO. Le procès-verbal de réception fera foi à la date de démarrage de l'assurance Dommages Ouvrage/CCRD. |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 66510000 |
| Lieu | Périgueux, FRI11, France |
| Durée | 10 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 23/09/2026 à 10:00 (31j restants) |
| Validité offre | 180 jours |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Bordeaux |
|---|
| Description | La durée prévisionnelle d'exécution des travaux est fixée à 19,5 mois (y compris période de préparation, périodes de congés, nombre de jours d'intempéries, périodes de réception) et 12 mois de garantie de parfait achèvement. Les clauses de réexamens (= modifications) sont indiquées dans le cahier des clauses administratives particulières. La prise d'effet du Lot 2 - assurance Tous Risques Chantier est fixée soit à la date de réception de la notification du marché par le titulaire soit à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, si celle-ci est postérieure à la date de notification des marchés d'assurances. La garantie prend effet à la date de déclaration d'ouverture de chantier (DOC) ou dès le démarrage effectif des travaux du premier lot technique. Elle s'applique pendant toute la durée des travaux et prend fin de plein droit à la date de réception globale et définitive de l'ouvrage ou à la date de fin contractuelle, sous réserve des prolongations éventuellement accordées. La période de « maintenance visite » : les garanties sont prorogées pour une durée de douze (12) mois à compter de la réception, afin de couvrir les dommages matériels causés à l'ouvrage par les entreprises lors de l'exécution de leurs obligations au titre de la levée des réserves (Garantie de Parfait Achèvement). |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 66510000 |
| CPV add. | 66513200 |
| Lieu | Périgueux, FRI11, France |
| Durée | 10 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 23/09/2026 à 10:00 (31j restants) |
| Validité offre | 180 jours |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Bordeaux |
|---|
Organisations
Centre Hospitalier de Périgueux
| SIRET | 26240580600015 |
| Adresse | 80 Avenue Georges POMPIDOU - CS 61205, 24019 Perigueux |
| NUTS | FRI11 |
| Pays | France |
| Contact | Cellule des marchés publics GHT de Dordogne |
| dae.marches@ch-perigueux.fr | |
| Telephone | 0553453054 |
Tribunal administratif de Bordeaux
| SIRET | 17330005400025 |
| Adresse | 9 Rue Tastet, 33063 Bordeaux Cedex |
| NUTS | FRI12 |
| Pays | France |
| greffe.ta-bordeaux@juradm.fr | |
| Telephone | 0556993800 |
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des litiges en matière de marchés Publics C.C.I.R.A de Bordeaux
| SIRET | 130 029 275 00026 |
| Adresse | DREETS Nouvelle-Aquitaine - Pôle C Cité Administrative 2, rue Jules Ferry, 33090 BORDEAUX Cedex |
| NUTS | FRI12 |
| Pays | France |
| dreets-na.polec@dreets.gouv.fr | |
| Telephone | 0554689956 |
Informations sur l'avis
| Identifiant | 040e7b4a-ab9b-4eb0-85e3-e9accb3a3020 |
|---|---|
| Type | Avis de marché |
| Date d'envoi | 20/08/2026 a 23:39 |
| Langue | Français |
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations