Acheteur

Nom officiel	Conseil Départemental Haute-Vienne
SIRET	22870851700989
Adresse	87000 LIMOGES
Point de contact	Monsieur le Président
Email	marches-publics@haute-vienne.fr
Téléphone	0555451010
Profil acheteur	https://cg87.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_11918_1151654.html

Procédure

Titre	Collège Jean REBIER à Isle - Réfection de la toiture terrasse du bâtiment administration/logements
Description	La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. Il s'agit d'un marché ordinaire. La maîtrise d'oeuvre sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même. Le marché entrera en vigueur à la date de notification et se terminera à la fin de la garantie de parfait achèvement. Le délai d'exécution est de 4 mois incluant un délai de 30 jours de période de préparation. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. les critères de jugement des offres sont : 1-Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF: pondération 60 % - 2-Valeur technique jugée sur le mémoire technique: pondération 30% - 3-Procédures mises en place par le candidat en matière de performance environnemental et de développement durable (matériels et matériaux utilisés, gestion des déchets, modalité de déplacement et autres) : pondération 10%. La visite sur site n'est pas obligatoire. Les conditions de visites sont mentionnées au règlement de la consultation.
Type	Procédure adaptée
Nature	Travaux
CPV principal	45261410

Lieu d'exécution

Lieu	Collège Jean REBIER - rue Marcel Lalu - 87170 Isle

Informations générales

Variantes	Non autorisées
Date limite	10/04/2026 pm 12:00 (22j restants)

Conditions de participation

---