CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT MODULAIRE SITUÉ AU PARC D’ACTIVITÉS DE LANJOUAN 2 POUR LE DÉPÔT MOBILITÉ

Aptitude : Une lettre de candidature (modèle « Lettre de candidature », de préférence, joint au dossier de consultation) ;
Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la commande publique (modèle « Lettre de candidature », de préférence, joint au dossier de consultation) ;
Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (modèle « Lettre de candidature », de préférence, joint au dossier de consultation).

Capacité économique : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles.
Capacité technique : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les plus importants avec montant, époque, lieu d’exécution, s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés à bonne fin (trame « Références travaux » à compléter, jointe au dossier de consultation, de préférence).

Le délai d'exécution est de 9 mois, période de congés incluses, à compter de la date de notification du marché.
L’entreprise est informée que les périodes de congés sont incluses dans ce délai d’exécution.
Ce délai englobe les études d’exécution, le temps de fabrication, le transport, l'implantation, l'installation de chantier, la construction, l'aménagement intérieur tel que défini au CCTP, la mise en service, le repliement des installations de chantier et les périodes de congés.
Conformément aux articles L. 2132-2, R. 2132-2, R 2132-4 à R.

Autres informations complémentaires : 2132-6 du Code de la commande publique, la transmission des plis par voie électronique est obligatoire pour cette consultation sur le profil acheteur de l'entité adjudicatrice, à l'adresse URL suivante : https://www.megalis.bretagne.bzh. - L'offre doit être remise en français et chiffrée en euros. - Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. - Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.megalis.bretagne.bzh. - Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes - 3, Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél. : 02.23.21.28.28 - Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr - Télécopieur : 02.99.63.56.84 - Adresse internet : https://www.telerecours.fr - Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes - Hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél. : 02.23.21.28.28 - Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr - Télécopieur : 02.99.63.56.84 - Adresse internet : https://www.telerecours.fr