Acheteur

Nom officiel	Département de Saône-et-Loire
SIRET	22710001300688
Forme juridique	Autorité locale
Activité	Services d'administration générale
Adresse	Espace Duhesme 18 rue de Flacé, 71026 MACON
NUTS	FRC13
Pays	France
Point de contact	Monsieur le Président
Email	daj-pcc@saoneetloire71.fr
Téléphone	+33 385396600
Site internet	https://marches.ternum-bfc.fr

Procédure

Titre	Maîtrise d'œuvre pour la restructuration globale du collège « Les EPONTOTS » à MONTCENIS (71)
Description	Maîtrise d'œuvre pour la restructuration globale du collège « Les EPONTOTS » à MONTCENIS (71) Comprenant les missions de base suivantes : Etudes d’avant-projet sommaire (APS) Etudes d’avant-projet définitif (APD) y compris établissement et dépôt du permis de construire Etudes de projet PRO Etudes d’exécution et de synthèse EXE Conception Assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux – Remise du DCE complet AMT1 Assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux – Analyse des offres AMT2 Etudes d’exécution et de synthèse EXE Réalisation Direction de l’exécution des marchés de travaux DET Assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception AOR Réception Assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception AOR GPA, et les missions complémentaires suivantes : Mission d’études préliminaires EP Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier OPC Mission complémentaire d’assistance à la mise en service GPA+ Mission de coordination du système de sécurité incendie SSI Mission d’accompagnement en qualité environnementale des bâtiments QEB Produit Equipement Matériaux Déchets PEMD Mission Photovoltaïque. La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d’exécution du marché selon les conditions indiquées à l'article 4.4 du règlement de la consultation. Le marché démarrera à la date de notification et s’achèvera à la date de garantie de parfait achèvement des travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.
Identifiant	b3dd233c-9469-451b-a767-8e939790a50a
Ref. interne	DIME-26-032-GD
Type	Procédure ouverte
Nature	Services
CPV principal	71000000

Lieu d'exécution

NUTS	FRC13
Pays	France

Informations générales

Base juridique	Directive 2014/24/UE

Lot

Intitule	Maîtrise d'œuvre pour la restructuration globale du collège « Les EPONTOTS » à MONTCENIS (71)
Description	Maîtrise d'œuvre pour la restructuration globale du collège « Les EPONTOTS » à MONTCENIS (71) Comprenant les missions de base suivantes : Etudes d’avant-projet sommaire (APS) Etudes d’avant-projet définitif (APD) y compris établissement et dépôt du permis de construire Etudes de projet PRO Etudes d’exécution et de synthèse EXE Conception Assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux – Remise du DCE complet AMT1 Assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux – Analyse des offres AMT2 Etudes d’exécution et de synthèse EXE Réalisation Direction de l’exécution des marchés de travaux DET Assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception AOR Réception Assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception AOR GPA, et les missions complémentaires suivantes : Mission d’études préliminaires EP Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier OPC Mission complémentaire d’assistance à la mise en service GPA+ Mission de coordination du système de sécurité incendie SSI Mission d’accompagnement en qualité environnementale des bâtiments QEB Produit Equipement Matériaux Déchets PEMD Mission Photovoltaïque. La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d’exécution du marché selon les conditions indiquées à l'article 4.4 du règlement de la consultation. Le marché démarrera à la date de notification et s’achèvera à la date de garantie de parfait achèvement des travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.
Nature	Services
CPV	71000000
Lieu	FRC13, France

Informations

Participation réservée	La participation n'est pas réservée
Fonds UE	Non financé par des fonds de l'UE
AMP	Oui

Soumission

Documents	Accéder aux documents
Soumission électronique	Requise
Adresse soumission	Déposer une offre
Langue	Français
Variantes	Non autorisée
Date limite	28/05/2026 à 12:00 (50j restants)
Validité offre	6 mois

Conditions

Emplois protégés	Non
Facturation en ligne	Requise

Techniques

Accord-cadre	Pas d'accord-cadre
Syst. acquisition dynamique	Pas de système d'acquisition dynamique

Recours

Organisation	Tribunal Administratif de Dijon
Delais	voir documents de la consultation

Organisations

Informations sur l'avis

Identifiant	5315bac8-f5ea-4896-bb60-52ca81636598
Type	Avis de marché
Date d'envoi	07/04/2026 a 09:32
Langue	Français

---