Acheteur

Nom officiel	Ile de France Mobilités
SIRET	28750007800020
Activité	Transports urbains
Adresse	39bis-41 rue de Châteaudun, 75009 Paris
NUTS	FR101
Pays	France
Email	melinda.iznard@iledefrance-mobilites.fr
Téléphone	0147532859
Profil acheteur	https://idfm.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp

Procédure

Titre	Marché de travaux de la ligne de bus T ZEN 5 Bornes de recharge lente pour le COB TZEN 5 à Choisy-Le-Roi
Description	Le présent marché s'inscrit dans le projet de ligne de bus du TZen 5 d'environ 9,5 km qui desservira 19 stations réparties sur 4 communes : Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi. Afin de concrétiser ce projet, Île-de-France Mobilités a conclu un marché pour l'acquisition de matériels roulants, les premiers bus au monde à combiner trois caractéristiques : un châssis biarticulé de 24 mètres de long, une motorisation 100% électrique et un système de recharge en moins de 5 minutes par des plots enterrés dans le sol. Cependant, à la suite de la faillite de la société fabricant ces bus, le Titulaire du marché d'acquisition de matériels roulants est dans l'incapacité de livrer les véhicules. Par conséquent, pour une phase transitoire, Ile-de-France Mobilités prévoit l'exploitation de la ligne T Zen 5 avec 20 bus articulés électriques de 18m (mètres) rechargés au dépôt. La recharge s'effectue au moyen de 10 bornes doubles dimensionnées pour l'accueil de bus de 18m. Le présent marché 2026-035 a donc pour objet les travaux d'installation de bornes de recharge lente au COB T Zen 5 à Choisy-Le-Roi. Ce marché n° 2026-035 « bornes de recharge lente » fait partie de l'opération de travaux de la ligne de bus du T Zen 5 dont l'ensemble des prestations a été décomposé en plusieurs lots de travaux organisés par corps d'état et autres particularités techniques. Certains lots ont été regroupés sous le même numéro de marché et d'autres, comme celui-ci, font l'objet d'une consultation à part entière. L'estimation des travaux pour ce marché est de 940 000,00 Euros HT soir 1 128 000,00 Euros TTC. Cette estimation n'est pas contractuelle. Le présent marché est un marché à prix forfaitaire. Le titulaire est rémunéré par application du Prix Global et Forfaitaire dont le détail est indiqué à la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF). La durée du marché court de sa date de notification jusqu'à la fin de la GPA. Le délai d'exécution du marché est de 25 semaines. L'attention du Titulaire est attirée sur la sensibilité du Maître d'Ouvrage aux enjeux d'approvisionnement des bornes de recharge, dans un contexte de marché où les délais de fabrication et de livraison des équipements IRVE peuvent être significatifs. Les variantes à l'initiative des soumissionnaires sont interdites. Les soumissionnaires devront répondre à la solution de base uniquement. Aucune PSE (Prestations Supplémentaires Eventuelles) n'est prévue. Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises. Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement. Il est appliqué une retenue de garantie selon les dispositions du CCAP. Sauf indication contraire dans l'Acte d'Engagement, une avance est accordée au Titulaire dans les conditions fixées par les articles R2191-3 et suivants du code de la commande publique. le versement de l'avance est conditionné par la constitution préalable d'une garantie à première demande spécifique, portant sur l'intégralité de l'avance. La garantie à première demande ne peut pas être remplacée par une caution personnelle et solidaire.
Identifiant	76b6d229-b30a-44ae-97f0-3c23090ad762
Ref. interne	2026-035
Type	Procédure ouverte
Nature	Travaux
CPV principal	45213310
CPV additionnel	45311000

Informations générales

Base juridique	Directive 2014/25/UE (secteurs spéciaux)
Montant estimé	0 EUR

Lot

Intitule	Marché de travaux de la ligne de bus T ZEN 5 Bornes de recharge lente pour le COB TZEN 5 à Choisy-Le-Roi
Description	Le présent marché 2025-035 a donc pour objet les travaux d’installation de ces bornes de recharge de bus lente au COB TZen 5 à Choisy-Le-Roi. Les prestations comprennent notamment - Etat initial : o Etat des lieux des installations existantes (Sous-station HT/BT, Génie Civil extérieur pour tirage des câbles et pose des bornes de recharge), études ; - Tirage des câbles et Adaptation du TGBT (Tableau Général Basse Tension) existant o Réalisation des travaux en site occupé, avec balisage des zones de travail (installations de chantier) extérieures du fait de la coactivité avec le site. - Mise en œuvre des bornes de recharge o Réalisation des travaux en site occupé, avec balisage des zones de travail (installations de chantier) extérieures du fait de la coactivité avec le site. - Essais et mises en service dont formation des utilisateurs.
Nature	Travaux
CPV	45213310
CPV add.	45311000
Durée	25 semaines
Montant estimé	0 EUR

Informations

Participation réservée	La participation n'est pas réservée
AMP	Oui

Soumission

Documents	Accéder aux documents
Soumission électronique	Requise
Adresse soumission	Déposer une offre
Langue	Français
Variantes	Non autorisée
Date limite	05/06/2026 à 13:00 (40j restants)
Validité offre	8 mois

Conditions

Emplois protégés	Non

Techniques

Accord-cadre	Pas d'accord-cadre
Syst. acquisition dynamique	Pas de système d'acquisition dynamique

Recours

Organisation	Ile de France Mobilités
Delais	L’instance chargée des procédures de recours et pouvant donner les informations nécessaires sur les modalités de celles-ci est la suivante : Tribunal administratif de Paris 7, Rue de Jouy – 75004 Paris Téléphone : 01.44.59.44.00 Télécopie : 01.44.59.46.46 Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

Organisations

Informations sur l'avis

Identifiant	55ec257f-63ea-47df-826a-f5b52e7e6371
Type	Avis de marché
Date d'envoi	23/04/2026 a 17:42
Langue	Français

---