Marché de travaux pour la restructuration de la demi-pension du collège Jean-Valette à SAINT-AMAND-MONTROND
Description
Les prestations sont réparties en 16 lots. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.
Possibilité de prestations similaires à hauteur de 30% maximum du montant du marché initial et dans le périmètre des lots du marché.
Le marché exige une PSE pour le lot 16. Les variantes sont autorisées. La période de préparation d'un mois débute à compter de la date de notification du marché. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations (hors période de préparation) est de 17 mois. Le délai d'exécution propre à chaque lot est décrit dans le CCAP. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. L'entreprise qui se verra attribuer le marché de travaux relatif au lot n° 3 "Gros oeuvre-Démolition", devra réaliser une action d'insertion de 150 heures. Le marché prévoit des clauses environnementales
Identifiant
2026-TX-SCTB-0164
Type
Procédure adaptée
Nature
Travaux
CPV principal
45454000
Lieu d'exécution
Lieu
FRB01 - Cher
Informations générales
Durée
17 mois
Variantes
Non autorisées
Date limite
13/11/2026 pm 12:00 (34j restants)
Conditions de participation
Aptitude : Formulaire Dc1 : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Formulaire Dc2 : Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
Capacité économique : Autres exigences économiques ou financières : Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Capacité technique : Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes : Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat
Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire. Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur. La signature électronique des documents n'est pas exigée, au stade du dépôt de l'offre, pour cette consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Des pénalités de retard et autres pénalités spécifiques sont prévues dans le CCAP; Des garanties financières sont exigées. La révision des prix est mensuelle. Des avances sont prévues. Une PSE est exigée pour le lot 16. Une clause d'insertion sociale est prévue pour le lot 3. Le respect des clauses environnementales est obligatoire pour l'exécution des lots du marché. Un critère environnemental est retenu pour chaque lot. Des variantes sont autorisées. Le marché prévoit la possibilité de prestations similaires. La visite sur site est préconisée. Financement : ressources propres du CD18; Modalités de paiement : 30 jours
Lots (16)
Lot 1 — 01 : Voirie et réseaux divers. Voirie et réseaux divers
CPV
45112500
Lieu
Collège Jean Valette
Le Champ Nadot
18200
Saint-amand-montrond