Mission d'Assistance Technique à Maîtrise d'Ouvrage "ATMO" dans le cadre des travaux de rénovation thermique du Lycée Camille Claudel - 94400 Vitry-sur-Seine
Acheteur
| Nom officiel | ILE DE FRANCE CONSTRUCTION DURABLE agissant au nom et pour le compte de la REGION ILE DE FRANCE |
|---|---|
| SIRET | 56213066600075 |
| Adresse | 93400 Saint Ouen sur Seine |
| Point de contact | Camille TRAORE |
| c.traore@idf-constructiondurable.fr | |
| Téléphone | 0183653700 |
Procédure
| Titre | Mission d'Assistance Technique à Maîtrise d'Ouvrage "ATMO" dans le cadre des travaux de rénovation thermique du Lycée Camille Claudel - 94400 Vitry-sur-Seine |
|---|---|
| Description | Mission d'Assistance Technique à Maîtrise d'Ouvrage "ATMO" dans le cadre des travaux de rénovation thermique du Lycée Camille Claudel - 94400 Vitry-sur-Seine L'assistant technique du maître de l'ouvrage est la personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique et administrative, est chargée par le maître de l'ouvrage de : Contrôler la conformité des divers documents d'exécution et de synthèse avec le programme de l'opération et les dossiers d'études antérieurs ; S'assurer de la bonne exécution des travaux et du respect du calendrier contractuel ; Comptabiliser les retards et appliquer les pénalités éventuelles ; Etablir les ordres de service et les constats contradictoires nécessaires à la bonne exécution du marché ; Vérifier les décomptes mensuels, établir des états d'acompte ; Etablir les P.V. des O.P.R. conjointement avec l'architecte cotraitant du groupement concepteur-réalisateur-exploitant ; Proposer la réception des travaux ; Assister le maître de l'ouvrage en cas de réserves ou de réclamations formulées par le groupement, ou en cas de litige sur le règlement ou l'exécution des prestations ; Conseiller le maître de l'ouvrage dans ses choix d'options techniques en réponse aux alternatives éventuellement proposées par le groupement MOE ; Assister le maître de l'ouvrage pendant la période de G.P.A. et, d'une manière générale, de tous les actes nécessaires à l'exercice de sa mission telle que définie dans le présent CCTP. Délai d'exécution : Le délai d'exécution court à compter de la notification du présent marché, jusqu'à la fin de garantie de parfait achèvement des travaux (celle-ci pouvant être prolongée). 1) Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures et services) : à titre indicatif, le début de l'intervention de l'assistant technique au maître d'ouvrage est prévu pour juillet 2026 2) Date prévisionnelle de commencement des travaux : Juillet 2026 (Démarrage préparation de chantier) et septembre 2026 (démarrage travaux) |
| Identifiant | 2600552 |
| Type | Procédure adaptée |
| Nature | Services |
| CPV principal | 71356200 |
Lieu d'exécution
| Lieu | VITRY SUR SEINE (94400) - 4 Rue des Carrières |
|---|
Informations générales
| Variantes | Non autorisées |
|---|---|
| Date limite | 30/06/2026 pm 17:00 (20j restants) |
Conditions de participation
Aptitude : Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions/moyens de preuve : Lettre de candidature dûment remplie (sur le modèle figurant dans le formulaire DC1) et comprenant la déclaration sur l'honneur.
Numéro d'identification au Registre National des Entreprises.
Capacité économique : Conditions/moyens de preuve :
Chiffre d'affaires annuel général sur les 3 derniers exercices disponibles.
Chiffre d'affaires annuel dans le domaine d'activité sur les 3 derniers exercices disponibles.
Assurance contre les risques professionnels.
Capacité technique : Conditions/moyens de preuve :
Description des principaux services équivalents fournis antérieurement sur les 3 dernières années.
Titres d'études et professionnels.
Effectifs moyens annuels sur les 3 dernières années
Numéro d'identification au Registre National des Entreprises.
Capacité économique : Conditions/moyens de preuve :
Chiffre d'affaires annuel général sur les 3 derniers exercices disponibles.
Chiffre d'affaires annuel dans le domaine d'activité sur les 3 derniers exercices disponibles.
Assurance contre les risques professionnels.
Capacité technique : Conditions/moyens de preuve :
Description des principaux services équivalents fournis antérieurement sur les 3 dernières années.
Titres d'études et professionnels.
Effectifs moyens annuels sur les 3 dernières années
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans la cadre d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables. Avant la remise des plus, la faculté pour les candidats de poser des questions sur la présente consultation leur est ouverte jusqu'à 9 jours calendaires avant la date limite de remise des offres : il leur sera répondu au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de remise des offres.
Les opérateurs économiques groupés peuvent se porter candidats sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.
En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement doit indiquer la répartition des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Un cadre est prévu à cet effet à l'article 3 de l'acte d'engagement du DCE.
Durant l'exécution du marché, le mandataire d'un groupement conjoint est solidaire de chacun des membres pour les obligations contractuelles à l'égard de la Région.
Il est exigé une garantie à première demande en contrepartie de l'avance (le modèle de garantie à première demande (GAPD) est annexé à l'acte d'engagement du présent marché). La garantie demandée en contrepartie du versement de l'avance couvrira la totalité de celle-ci.
Le maître d'ouvrage n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande.
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
Les opérateurs économiques groupés peuvent se porter candidats sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.
En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement doit indiquer la répartition des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Un cadre est prévu à cet effet à l'article 3 de l'acte d'engagement du DCE.
Durant l'exécution du marché, le mandataire d'un groupement conjoint est solidaire de chacun des membres pour les obligations contractuelles à l'égard de la Région.
Il est exigé une garantie à première demande en contrepartie de l'avance (le modèle de garantie à première demande (GAPD) est annexé à l'acte d'engagement du présent marché). La garantie demandée en contrepartie du versement de l'avance couvrira la totalité de celle-ci.
Le maître d'ouvrage n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande.
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
Lot
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations