Missions d'OPC Urbain sur les opérations aménagées par la SPL EURALILLE
Acheteur
| Nom officiel | Spl euralille |
|---|---|
| SIRET | 37822478600020 |
| Forme juridique | body-pl-la |
| Activité | Logement et équipements collectifs |
| Adresse | Tour Lilleurope 19è - 11 Parvis de Rotterdam, 59777 Euralille |
| NUTS | FRE11 |
| Pays | France |
| Point de contact | Madame Estelle DAVID |
| e.david@spl-euralille.fr | |
| Téléphone | 0320125470 |
| Profil acheteur | https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp |
Procédure
| Titre | Missions d'OPC Urbain sur les opérations aménagées par la SPL EURALILLE |
|---|---|
| Description | Le présent accord-cadre à bons de commande est alloti : - Lot 1 : Concorde / Oliveaux - Lot 2 : Euralille à la Deûle/Porte de Valenciennes/Saint-Sauveur/Pépinière/Haute Borne. L'accord-cadre a pour objet de confier au titulaire la réalisation de Missions d'OPC Urbain sur les opérations de la SPL EURALILLE. - La coordination à charge de l'aménageur pour la construction des bâtiments sous maîtrises d'ouvrage diverses, la coordination des concessionnaires, - La gestion des emprises de chantier et des espaces communs, - L'accompagnement de maitre d'ouvrage et de la maitrise d'uvre pour le pilotage des ouvrages de voiries et de réseaux divers et des travaux nécessaires au fonctionnement commun des différentes ZAC sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur (gestion de site). Ce qui implique, en termes de mission : - Pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leur enchaînement ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et à une répartition appropriée des éventuelles pénalités, - Pour la coordination, d'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade de travaux. |
| Identifiant | 15396bcd-44cf-4a91-bd4a-2f471eb29d64 |
| Ref. interne | ED/KF - 26-419 |
| Type | Procédure ouverte |
| Nature | Services |
| CPV principal | 71310000 |
Lieu d'exécution
| NUTS | FRE11 |
|---|---|
| Pays | France |
Informations générales
| Base juridique | Directive 2014/24/UE |
|---|---|
| Montant estimé | 0 EUR |
Le DCE est gratuit et à télécharger sur le site Achat Public - En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de la hotline technique au
08 92 23 21 20 ou par mail à support@achatpublic.com
08 92 23 21 20 ou par mail à support@achatpublic.com
Lots (2)
Lot Lot 1 — Lot 1 : CONCORDE / OLIVEAUX
Mission d’OPC Urbain dans les périmètres des opérations d’aménagement portées par la SPL Euralille.
| Description | Lot 1 : CONCORDE / OLIVEAUX Les missions confiées au prestataire ont pour objet : - La coordination dans le temps et dans l’espace de l’ensemble des maîtrises d’ouvrages, concessionnaires, opérateurs divers, intervenant sur le périmètre des opérations d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage de la SPL Euralille ; - La « gestion de site » correspondant à la gestion des emprises de chantier et des espaces communs des opérations concernées. Une part importante des opérations sous maîtrise d’ouvrage de la SPL Euralille étant ouverte au public, une attention toute particulière de la part de l’OPC Urbain est attendue concernant la bonne continuité des cheminements piétons et cycles, l’encombrement des espaces ouverts au public et la bonne tenue générale de l’ensemble des chantier (toutes maîtrises d’ouvrage confondues) ; - L’accompagnement de la SPL Euralille et de la maitrise d’œuvre pour l’ordonnancement, la planification et la coordination des ouvrages de voiries, de réseaux divers et des travaux nécessaires aux projets d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage de l’aménageur. Ce qui implique, notamment : - Pour l’ordonnancement et la planification, d’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leur enchaînement ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et à une répartition appropriée des éventuelles pénalités, - Pour la coordination, d’harmoniser et anticiper dans le temps et dans l’espace les actions des différents intervenants, singulièrement au stade des travaux. |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 71310000 |
| Lieu | Lille, FRE11, France |
| Durée | 1 ans |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Autorisée |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 06/07/2026 à 12:00 (30j restants) |
| Validité offre | 120 jours |
| Ouverture offres | 06/07/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Non autorisée |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal judiciaire de Lille |
|---|
Lot Lot 2 — Lot 2 : EURALILLE A LA DEULE / PORTE DE VALENCIENNES / SAINT SAUVEUR / PEPINIERE / HAUTE BORNE
Mission d’OPC Urbain dans les périmètres des opérations d’aménagement portées par la SPL Euralille.
| Description | Lot 2 : EURALILLE A LA DEULE / PORTE DE VALENCIENNES / SAINT SAUVEUR / PEPINIERE / HAUTE BORNE Les missions confiées au prestataire ont pour objet : - La coordination dans le temps et dans l’espace de l’ensemble des maîtrises d’ouvrages, concessionnaires, opérateurs divers, intervenant sur le périmètre des opérations d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage de la SPL Euralille ; - La « gestion de site » correspondant à la gestion des emprises de chantier et des espaces communs des opérations concernées. Une part importante des opérations sous maîtrise d’ouvrage de la SPL Euralille étant ouverte au public, une attention toute particulière de la part de l’OPC Urbain est attendue concernant la bonne continuité des cheminements piétons et cycles, l’encombrement des espaces ouverts au public et la bonne tenue générale de l’ensemble des chantier (toutes maîtrises d’ouvrage confondues) ; - L’accompagnement de la SPL Euralille et de la maitrise d’œuvre pour l’ordonnancement, la planification et la coordination des ouvrages de voiries, de réseaux divers et des travaux nécessaires aux projets d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage de l’aménageur. Ce qui implique, notamment : - Pour l’ordonnancement et la planification, d’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leur enchaînement ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et à une répartition appropriée des éventuelles pénalités, - Pour la coordination, d’harmoniser et anticiper dans le temps et dans l’espace les actions des différents intervenants, singulièrement au stade des travaux. |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 71310000 |
| Lieu | FRE11, France |
| Durée | 1 ans |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Autorisée |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 06/07/2026 à 12:00 (30j restants) |
| Validité offre | 120 jours |
| Ouverture offres | 06/07/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Non autorisée |
Techniques
| Accord-cadre | fa-mix |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal judiciaire de Lille |
|---|
Organisations
Spl euralille
| SIRET | 37822478600020 |
| Adresse | Tour Lilleurope 19è - 11 Parvis de Rotterdam, 59777 Euralille |
| NUTS | FRE11 |
| Pays | France |
| Contact | Madame Estelle DAVID |
| e.david@spl-euralille.fr | |
| Telephone | 0320125470 |
Tribunal judiciaire de Lille
| SIRET | 17590111500709 |
| Adresse | 13 avenue du peuple Belge 13 avenue du peuple Belge, 59800 LILLE |
| NUTS | FRE11 |
| Pays | France |
| tj1-lille@justice.fr | |
| Telephone | 03 20 78 33 33 |
Informations sur l'avis
| Identifiant | 1c9b24cb-11fe-4fed-bf67-02c97ee960f6 |
|---|---|
| Type | Avis de marché |
| Date d'envoi | 03/06/2026 a 17:35 |
| Langue | Français |
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations