Missions d'ordonnancement coordination -Pilotage inter-chantiers (OPC-IC) sur l'opération de réhabilitation Saint Vaast (création d'un complexe hôtelier, restauration d'un musée et d'une médiathèque)
Acheteur
| Nom officiel | MAIRIE ARRAS |
|---|---|
| SIRET | 88756 |
| Forme juridique | Autorité locale |
| Activité | Services d'administration générale |
| Adresse | 6 Place Guy Mollet, 62000 Arras |
| NUTS | FRE12 |
| Pays | France |
| Point de contact | LETURQUE Frédéric — Maire |
| s-marches@ville-arras.fr | |
| Téléphone | 0321506931 |
| Site internet | https://www.arras.fr |
| Profil acheteur | http://marches-publics.info |
Procédure
| Titre | Missions d'ordonnancement coordination -Pilotage inter-chantiers (OPC-IC) sur l'opération de réhabilitation Saint Vaast (création d'un complexe hôtelier, restauration d'un musée et d'une médiathèque) |
|---|---|
| Description | Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Missions d'ordonnancement coordination -Pilotage inter-chantiers sur l'opération de réhabilitation Saint Vaast (création d'un complexe hôtelier, restauration d'un musée et d'une médiathèque). Afin de répondre à ces objectifs, la pertinence et la profondeur des liens entretenus entre le musée et les médiathèques et le future complexe hôtelier sont essentielles. La coordination entre les différentes maîtrises d'ouvrage et maîtrises d'oeuvre représente un enjeu majeur. A ce titre, le pilote coordinateur (OPC IC) est chargé d'une mission de planification, pilotage et coordination de l'ensemble des chantiers sous maîtrises d'ouvrage différentes pour la réhabilitation de l'Abbaye St Vaast, bâtiments et infrastructures associées. Cette mission s'exerce en totale indépendance des maîtrises d'oeuvre désignées |
| Identifiant | 93350685-cf39-46ad-8a10-1dcc29ac581a |
| Ref. interne | 2026S0029 |
| Type | Procédure ouverte |
| Nature | Services |
| CPV principal | 71521000 |
| CPV additionnel | 71541000 |
Lieu d'exécution
| NUTS | FRE12 |
|---|---|
| Ville | Arras |
| Pays | France |
Informations générales
| Base juridique | Directive 2014/24/UE |
|---|---|
| Montant estimé | 230 000 EUR |
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
1-Prix des prestations:40%
Le présent marché est conclu à prix global et forfaitaire. Ce prix couvre l'ensemble des prestations nécessaires à l'exécution de la mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination Interchantiers (Opc-Ic), telles que définies dans les pièces du marché, jusqu'à leur complet achèvement, y compris toutes les sujétions, prestations accessoires et moyens nécessaires à leur parfaite exécution.
2-Valeur technique évaluée sur la base d'un mémoire technique personnalisé (10 pages maximum recto/verso) :60%
comprenant :
2-1. Qualité de la méthodologie proposée: 40 points
- la compréhension des enjeux et des contraintes de l'opération ;
-la pertinence de la méthodologie proposée pour les missions d'Opc-Ic ;
- l'organisation et la disponibilité de l'équipe dédiée ;
- les outils de planification, de suivi et de reporting.
2.2. Moyens humains et techniques - 20 points
-adéquation des profils proposés au regard des missions confiées ;
-expérience des intervenants sur des opérations similaires d'Opc-Ic ;
-moyens matériels et logiciels affectés à la mission.
Délai d'exécution
La durée du marché s'étend de la date de notification (date prévisionnelle au 1er décembre 2026) jusqu'à l'achèvement de la mission d'Opc Interchantiers, correspondant à la réception de l'ensemble des travaux relevant des différentes maîtrises d'ouvrage concernées, ainsi qu'à l'accomplissement des prestations associées prévues au marché.
à titre prévisionnel, la durée d'exécution du marché est estimée jusqu'au 31 décembre 2030 (durée ferme prévisionnelle de 37 mois de mission)
1-Prix des prestations:40%
Le présent marché est conclu à prix global et forfaitaire. Ce prix couvre l'ensemble des prestations nécessaires à l'exécution de la mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination Interchantiers (Opc-Ic), telles que définies dans les pièces du marché, jusqu'à leur complet achèvement, y compris toutes les sujétions, prestations accessoires et moyens nécessaires à leur parfaite exécution.
2-Valeur technique évaluée sur la base d'un mémoire technique personnalisé (10 pages maximum recto/verso) :60%
comprenant :
2-1. Qualité de la méthodologie proposée: 40 points
- la compréhension des enjeux et des contraintes de l'opération ;
-la pertinence de la méthodologie proposée pour les missions d'Opc-Ic ;
- l'organisation et la disponibilité de l'équipe dédiée ;
- les outils de planification, de suivi et de reporting.
2.2. Moyens humains et techniques - 20 points
-adéquation des profils proposés au regard des missions confiées ;
-expérience des intervenants sur des opérations similaires d'Opc-Ic ;
-moyens matériels et logiciels affectés à la mission.
Délai d'exécution
La durée du marché s'étend de la date de notification (date prévisionnelle au 1er décembre 2026) jusqu'à l'achèvement de la mission d'Opc Interchantiers, correspondant à la réception de l'ensemble des travaux relevant des différentes maîtrises d'ouvrage concernées, ainsi qu'à l'accomplissement des prestations associées prévues au marché.
à titre prévisionnel, la durée d'exécution du marché est estimée jusqu'au 31 décembre 2030 (durée ferme prévisionnelle de 37 mois de mission)
Lot
| Intitule | Missions d'ordonnancement coordination -Pilotage inter-chantiers (OPC-IC) sur l'opération de réhabilitation Saint Vaast (création d'un complexe hôtelier, restauration d'un musée et d'une médiathèque) |
|---|---|
| Description | Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Missions d'ordonnancement coordination -Pilotage inter-chantiers sur l'opération de réhabilitation Saint Vaast (création d'un complexe hôtelier, restauration d'un musée et d'une médiathèque). Afin de répondre à ces objectifs, la pertinence et la profondeur des liens entretenus entre le musée et les médiathèques et le future complexe hôtelier sont essentielles. La coordination entre les différentes maîtrises d'ouvrage et maîtrises d'oeuvre représente un enjeu majeur. A ce titre, le pilote coordinateur (OPC IC) est chargé d'une mission de planification, pilotage et coordination de l'ensemble des chantiers sous maîtrises d'ouvrage différentes pour la réhabilitation de l'Abbaye St Vaast, bâtiments et infrastructures associées. Cette mission s'exerce en totale indépendance des maîtrises d'oeuvre désignées |
| Nature | Services |
| CPV | 71521000 |
| CPV add. | 71541000 |
| Lieu | Arras, FRE12, France |
| Montant estimé | 230 000 EUR |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 16/09/2026 à 12:00 (48j restants) |
| Validité offre | 4 mois |
| Ouverture offres | 16/09/2026 à 12:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Lille |
|---|
Organisations
Avenue-Web Systèmes
| SIRET | 9EE8E8A5-F023-16E4-FC4BB7015588E54A |
| Adresse | 38170 Seyssinet-Pariset |
| NUTS | FRK24 |
| Pays | France |
| publications-joue@aws-france.com | |
| Telephone | +33480041260 |
MAIRIE ARRAS
| SIRET | 88756 |
| Adresse | 6 Place Guy Mollet, 62000 Arras |
| NUTS | FRE12 |
| Pays | France |
| Contact | LETURQUE Frédéric |
| s-marches@ville-arras.fr | |
| Telephone | 0321506931 |
| Site web | https://www.arras.fr |
Tribunal administratif de Lille
| SIRET | 9EE8E8F5-F9EE-D789-1ABD96076FF977E6 |
| Adresse | 143, rue Jacquemars Giélée, 59014 Lille |
| NUTS | FRE11 |
| Pays | France |
| greffe.ta-lille@juradm.fr | |
| Telephone | 0320631300 |
Tribunal administratif de Lille
| SIRET | 9EE8E91C-FE7C-26BD-1E619F89656AB6AF |
| Adresse | 143, rue Jacquemars Giélée, 59014 Lille |
| NUTS | FRE11 |
| Pays | France |
| greffe.ta-lille@juradm.fr | |
| Telephone | 0320631300 |
Tribunal administratif de Lille
| SIRET | 9EE8E944-B45C-F00F-224D23D8E41EEBF4 |
| Adresse | 143, rue Jacquemars Giélée, 59014 Lille |
| NUTS | FRE11 |
| Pays | France |
| greffe.ta-lille@juradm.fr | |
| Telephone | 0320631300 |
Informations sur l'avis
| Identifiant | 37f9fb6f-ae89-4ba8-928b-a7d5c5b4e2bd |
|---|---|
| Type | Avis de marché |
| Date d'envoi | 28/07/2026 a 18:10 |
| Langue | Français |
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations