Projet de rénovation du quartier Bois-du-Château de la Phase 3 Provisoire sur les rues Ladmirault, Badinter et Gounod.
Acheteur
| Nom officiel | VILLE DE LORIENT |
|---|---|
| SIRET | 21560121200016 |
| Forme juridique | Autorité locale |
| Activité | Services d'administration générale |
| Adresse | 2 BLD LECLERC, 56315 LORIENT CEDEX |
| NUTS | FRH04 |
| Pays | France |
| Point de contact | Service Commande Publique |
| achats@lorient.bzh | |
| Téléphone | +33 0297022264 |
| Profil acheteur | https://marches.megalis.bretagne.bzh |
Procédure
| Titre | Projet de rénovation du quartier Bois-du-Château de la Phase 3 Provisoire sur les rues Ladmirault, Badinter et Gounod. |
|---|---|
| Identifiant | d503c748-a1cc-423d-a782-5503cfd34009 |
| Ref. interne | 26236-26237 |
| Type | Procédure ouverte |
| Nature | Travaux |
| CPV principal | 45112500 |
| CPV additionnel | 45232410 |
Lieu d'exécution
| NUTS | FRH04 |
|---|---|
| Ville | Lorient |
| Pays | France |
Informations générales
| Base juridique | Directive 2014/24/UE |
|---|
Mode de dévolution : Le marché peut être attribué à une entreprise ou à un groupement d’entreprises.
Durée du contrat - délai d'exécution : La durée du marché débute à la date de notification du marché jusqu’au parfait achèvement des Travaux. Le délai global estimatif prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 33 mois dont 2 mois de préparation de chantier (hors délai de garantie de parfait achèvement).
Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prix sont révisables à chaque demande d’acompte conformément aux dispositions du CCAP. Délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Documents à produire - pièces de la candidature : Voir article 5.1.1. du règlement de consultation.
La transmission des documents par voie électronique sécurisée est obligatoire pour cette consultation. Elle devra être effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse suivante : https://marches.megalis.bretagne.bzh.
Visite obligatoire : Une visite sur site est facultative mais conseillée, en accès libre, sans prise de rendez-vous.
Durée du contrat - délai d'exécution : La durée du marché débute à la date de notification du marché jusqu’au parfait achèvement des Travaux. Le délai global estimatif prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 33 mois dont 2 mois de préparation de chantier (hors délai de garantie de parfait achèvement).
Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prix sont révisables à chaque demande d’acompte conformément aux dispositions du CCAP. Délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Documents à produire - pièces de la candidature : Voir article 5.1.1. du règlement de consultation.
La transmission des documents par voie électronique sécurisée est obligatoire pour cette consultation. Elle devra être effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse suivante : https://marches.megalis.bretagne.bzh.
Visite obligatoire : Une visite sur site est facultative mais conseillée, en accès libre, sans prise de rendez-vous.
Lots (2)
| Nature | Travaux |
|---|---|
| CPV | 45112500 |
| CPV add. | 45233120 |
| Lieu | LORIENT, FRH04, France |
| Durée | 33 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Date limite | 12/11/2026 à 12:00 (31j restants) |
| Validité offre | 4 mois |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Non autorisée |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES |
|---|---|
| Delais | Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes – 3 Contour de la Motte – CS44416 – 35044 Rennes Cedex – Tél : 02 23 21 28 28. |
Lot LOT 2 - EAUX PLUVIALES - EAUX USEES - EAU POTABLE — LOT 2 - EAUX PLUVIALES - EAUX USEES - EAU POTABLE
| Nature | Travaux |
|---|---|
| CPV | 45232410 |
| CPV add. | 45232150 |
| Lieu | LORIENT, FRH04, France |
| Durée | 33 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Date limite | 12/11/2026 à 12:00 (31j restants) |
| Validité offre | 4 mois |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Non autorisée |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES |
|---|---|
| Delais | Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes – 3 Contour de la Motte – CS44416 – 35044 Rennes Cedex – Tél : 02 23 21 28 28. |
Organisations
VILLE DE LORIENT
| SIRET | 21560121200016 |
| Adresse | 2 BLD LECLERC, 56315 LORIENT CEDEX |
| NUTS | FRH04 |
| Pays | France |
| Contact | Service Commande Publique |
| achats@lorient.bzh | |
| Telephone | +33 0297022264 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
| SIRET | 17350005900014 |
| Adresse | 3 CONTOUR DE LA MOTTE, 35044 RENNES CEDEX |
| NUTS | FRH03 |
| Pays | France |
| greffe.ta-rennes@juradm.fr | |
| Telephone | +33 0223212828 |
Informations sur l'avis
| Identifiant | f7aa9b15-02ff-44c6-8115-89c1d2930f52 |
|---|---|
| Type | Avis de marché |
| Date d'envoi | 09/10/2026 a 10:17 |
| Langue | Français |
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations