Réalisation des boisements au Parc Technologique d'Orléans Charbonnière
Acheteur
| Nom officiel | Orléans Métropole |
|---|---|
| SIRET | 24450046800040 |
| Adresse | 45058 Orléans |
| Point de contact | http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm |
Procédure
| Titre | Réalisation des boisements au Parc Technologique d'Orléans Charbonnière |
|---|---|
| Description | La présente consultation donnera lieu à un marché non alloti, ordinaire conclu à prix unitaires. La durée du marché court de sa notification jusqu'à la fin des travaux de finalisation. A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu à compter du mois d'août 2026. Le délai d'exécution maximum des travaux de création (hors période de préparation) est de : 12 mois pour la réalisation des travaux. Les candidats pourront proposer un délai inférieur à 12 mois, qui deviendra le délai contractuel. Ce délai d'exécution des travaux pourra être fractionné. Le délai d'exécution des travaux de création court à compter de la date indiquée au sein de l'ordre de service de démarrage des travaux. Des travaux de finalisation (travaux d'entretien) devront ensuite être réalisés sur une durée de 36 mois à compter de la réception de ces travaux de création (avec ou sans réserve) |
| Identifiant | M26A0091 |
| Type | Procédure adaptée |
| Nature | Travaux |
| CPV principal | 45112711 |
Lieu d'exécution
| Lieu | Territoire du Parc Technologique d'Orléans Métropole 45800 - Saint Jean de Braye |
|---|
Informations générales
| Variantes | Non autorisées |
|---|---|
| Date limite | 06/07/2026 pm 12:00 (23j restants) |
Conditions de participation
Aptitude : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité économique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité technique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité économique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité technique : Renvoi au règlement de la consultation
=> Accès au dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique :
http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm
=> La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée.
=> Négociation : L'acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats (conditions fixées dans le RC).
=> Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours:
Tribunal administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
greffe.ta-orleans@juradm.fr - http://orleans.tribunal-administratif.fr/
=> Délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative.
=> Sous-critères de la valeur technique :
- Sous-critère 1 : Pertinence de la méthodologie et des procédures d'intervention pour la réalisation des prestations appréciée au regard des propositions du candidat en matière de : méthodologie et organisation du chantier, prise en compte des modes opératoires proposés pour atteindre les objectifs de reprise des végétaux (sous-pondération 30%)
- Sous-critère 2 : Adéquation des moyens humains et matériels affectés au chantier appréciée au regard des propositions du candidat propres au présent marché (sous-pondération 15 %)
- Sous-critère 3 : Pertinence et optimisation du planning proposé (sous-pondération 15%)
http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm
=> La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée.
=> Négociation : L'acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats (conditions fixées dans le RC).
=> Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours:
Tribunal administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
greffe.ta-orleans@juradm.fr - http://orleans.tribunal-administratif.fr/
=> Délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative.
=> Sous-critères de la valeur technique :
- Sous-critère 1 : Pertinence de la méthodologie et des procédures d'intervention pour la réalisation des prestations appréciée au regard des propositions du candidat en matière de : méthodologie et organisation du chantier, prise en compte des modes opératoires proposés pour atteindre les objectifs de reprise des végétaux (sous-pondération 30%)
- Sous-critère 2 : Adéquation des moyens humains et matériels affectés au chantier appréciée au regard des propositions du candidat propres au présent marché (sous-pondération 15 %)
- Sous-critère 3 : Pertinence et optimisation du planning proposé (sous-pondération 15%)
Lot
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations