Réhabilitation du mur de soutènement le long de l'Indre - Site Balsan
Acheteur
| Nom officiel | Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole |
|---|---|
| SIRET | 24360032700015 |
| Adresse | 36012 Châteauroux cedex |
| Point de contact | Direction de la Commande de Publique |
| marches-publics@chateauroux-metropole.fr | |
| Téléphone | +33 0254083435 |
| Profil acheteur | https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_tLE5qiE8zf |
Procédure
| Titre | Réhabilitation du mur de soutènement le long de l'Indre - Site Balsan |
|---|---|
| Description | Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de génie civil sur un ouvrage visé actuellement par un arrêté de péril, incluant les postes/prestations suivantes : de travaux de terrassement, mise en place de batardeaux, de soutènement, de génie civil incluant béton armé, et mise en oeuvre de parois clouées avec tirants et béton projeté, de maçonneries et de réseaux associés, comprenant l'ensemble des études d'exécution, missions géotechniques G3, installations de chantier, ouvrages provisoires, ouvrages définitifs, dispositifs de drainage et de protection, ainsi que la remise en état des abords et des voiries. |
| Identifiant | M26-033AGG |
| Type | Procédure adaptée |
| Nature | Travaux |
| CPV principal | 45262620 |
Lieu d'exécution
| Lieu | site Balsan - avenue Jean Macé - 36000 Châteauroux |
|---|
Informations générales
| Variantes | Non autorisées |
|---|---|
| Date limite | 02/07/2026 pm 12:00 (26j restants) |
Conditions de participation
Aptitude : Se référer au règlement de consultation
Capacité économique : Se référer au règlement de consultation
Capacité technique : Se référer au règlement de consultation
Capacité économique : Se référer au règlement de consultation
Capacité technique : Se référer au règlement de consultation
Critères d'attribution : Prix : 60 points - Valeur technique : 15 points - Phasage détaillé de l'opération : 15 points - Performance en matière de protection de l'environnement : 5 points - Organisation mise en oeuvre pour le respect du délai contractuel : 5 points
En application des dispositions de l'article L 2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du
marché comporte une clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi obligatoire à hauteur de 300 heures minimum.
La durée de la période de préparation est d'un mois, qui n'est pas comprise dans les délais d'exécution, et commencera à courir à compter de la notification du marché. Le délai d'exécution est fixé à 4 mois qui commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service (OS) qui prescrira de commencer les prestations du présent du marché.
En application des dispositions de l'article L 2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du
marché comporte une clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi obligatoire à hauteur de 300 heures minimum.
La durée de la période de préparation est d'un mois, qui n'est pas comprise dans les délais d'exécution, et commencera à courir à compter de la notification du marché. Le délai d'exécution est fixé à 4 mois qui commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service (OS) qui prescrira de commencer les prestations du présent du marché.
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations