Réparation et Entretien Spécialisé des Ouvrages d'Art sur Rd - Programme 2027
Acheteur
| Nom officiel | Conseil départemental du Gard |
|---|---|
| SIRET | 22300001900073 |
| Adresse | 30044 Nîmes |
| Point de contact | https://marches-publics.info |
| Téléphone | +33 466767676 |
Procédure
| Titre | Réparation et Entretien Spécialisé des Ouvrages d'Art sur RD - Programme 2027 |
|---|---|
| Description | Marché à tranches optionnelles définies au cahier des charges. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les travaux concernent les travaux d'entretien spécialisé et les réparations des ouvrages d'art du réseau routier départemental, hors opérations d'envergure. Ces travaux peuvent intéresser les structures apparentes des ouvrages d'art (voûtes, tympans, parapets, corniches, tabliers, piles, culées, etc...), les superstructures, les ouvrages annexes, voire même situées au-dessous du terrain naturel ou du lit de la rivière. Dans ce cas, ils affecteront la base des appuis, les fondations ou encore les massifs de terrains supportant et voisinant ces fondations |
| Identifiant | 26SPR019 |
| Type | Procédure adaptée |
| Nature | Travaux |
| CPV principal | 45221119 |
Lieu d'exécution
| Lieu | FRJ12 - Gard |
|---|
Informations générales
| Variantes | Non autorisées |
|---|---|
| Date limite | 23/10/2026 pm 16:00 (21j restants) |
Conditions de participation
Aptitude : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité économique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité technique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité économique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité technique : Renvoi au règlement de la consultation
Présence de Clauses environnementales ET critère Environnemental (cf RC, CCAP).
Le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations
Le délai de validité des offres est fixé à 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Une visite sur site est préconisée. (Cf RC Art 6.2)
Le présent marché prend effet à compter de sa date de notification.
Pour chaque chantier, le délai d'exécution court à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Les délais d'exécution de plusieurs chantiers peuvent se chevaucher (cf CCAP)
Les délais limites de notification d'une décision d'affermissement d'une tranche optionnelle sont indiqué à l'article 4.3 du CCAP.
Compte tenu des enjeux de sécurité, de durabilité des réparations et de responsabilité technique associés aux ouvrages d'art du réseau routier départemental, certaines prestations devront obligatoirement être réalisées directement par le titulaire (cf 3.4 du RC)
Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-travaux, il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 jours.
Cette période débute à compter de la date fixée par ordre de service
Le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations
Le délai de validité des offres est fixé à 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Une visite sur site est préconisée. (Cf RC Art 6.2)
Le présent marché prend effet à compter de sa date de notification.
Pour chaque chantier, le délai d'exécution court à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Les délais d'exécution de plusieurs chantiers peuvent se chevaucher (cf CCAP)
Les délais limites de notification d'une décision d'affermissement d'une tranche optionnelle sont indiqué à l'article 4.3 du CCAP.
Compte tenu des enjeux de sécurité, de durabilité des réparations et de responsabilité technique associés aux ouvrages d'art du réseau routier départemental, certaines prestations devront obligatoirement être réalisées directement par le titulaire (cf 3.4 du RC)
Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-travaux, il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 jours.
Cette période débute à compter de la date fixée par ordre de service
Lots (5)
| CPV | 45221119 |
|---|---|
| Lieu | L'ensemble du territoire du Département du Gard 30000 Nîmes |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|
| CPV | 45221119 |
|---|---|
| Lieu | L'ensemble du territoire du Département du Gard 30000 Nîmes |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|
| CPV | 45221119 |
|---|---|
| Lieu | L'ensemble du territoire du Département du Gard 30000 Nîmes |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|
| CPV | 45221119 |
|---|---|
| Lieu | L'ensemble du territoire du Département du Gard 30000 Nîmes |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|
| CPV | 45221119 |
|---|---|
| Lieu | L'ensemble du territoire du Département du Gard 30000 Nîmes |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations