Theatre Des Celestins - Menuiseries et isolations partielles, réparation toiture
La Ville de Lyon recherche des prestataires pour des travaux de menuiseries et d'isolations partielles, ainsi que la réparation de la toiture du théâtre des Célestins, pour un montant total de 2 506 000 EUR. Le marché comprend 6 lots.
Acheteur
| Nom officiel | Ville de Lyon |
|---|---|
| SIRET | 21690123100011 |
| Adresse | 69205 LYON |
| Point de contact | Service Marches |
| Téléphone | +33 472103030 |
Procédure
| Titre | THEATRE DES CELESTINS - Menuiseries et isolations partielles, réparation toiture |
|---|---|
| Description | Le théâtre des Célestins est un édifice culturel majeur de la Ville de Lyon. Edifié de 1873 à 1877 par l'architecte lyonnais Gaspard -Abraham André, le théâtre est reconstruit à l'identique après un incendie en 1881. L'édifice a été inscrit en totalité au titre des Monuments Historiques par arrêté du 21 mars 1997. Aujourd'hui, la Ville de Lyon, propriétaire et maître d'ouvrage, souhaite poursuivre ces opérations de conservation et de restauration en améliorant les qualités thermiques du bâtiment tout en maintenant la continuité de l'activité. Le théâtre a actuellement besoin de travaux de réparation et de restauration, notamment du clos/couvert : - restauration / rénovation / amélioration de ses menuiseries extérieures - restauration des couvertures - travaux de première nécessité sur les façades - amélioration de l'accessibilité extérieure |
| Identifiant | T6DC02013TVX |
| Type | Procédure adaptée |
| Nature | Travaux |
| CPV principal | 45260000 |
Lieu d'exécution
| Lieu | 1 Place des Célestins 69002 - Lyon |
|---|
Informations générales
| Montant estimé | 2 506 000 EUR |
|---|---|
| Durée | 30 mois |
| Variantes | Non autorisées |
| Date limite | 18/05/2026 pm 12:00 (44j restants) |
Conditions de participation
Aptitude : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité économique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité technique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité économique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité technique : Renvoi au règlement de la consultation
Les dates de début et de fin du marché sont des dates prévisionnelles.
L'indication de "durée du marché ou délai d'exécution" figurant au présent avis doit être lue comme étant à compter de la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65
greffe.ta-lyon@juradm.fr
http://lyon.tribunal-administratif.fr/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65
greffe.ta-lyon@juradm.fr
http://lyon.tribunal-administratif.fr/
L'indication de "durée du marché ou délai d'exécution" figurant au présent avis doit être lue comme étant à compter de la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65
greffe.ta-lyon@juradm.fr
http://lyon.tribunal-administratif.fr/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65
greffe.ta-lyon@juradm.fr
http://lyon.tribunal-administratif.fr/
Lots (6)
Lot 1 — 01 : Installations de chantier - échafaudages - Couvertures. Installations de chantier - échafaudages - Couvertures
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations