Travaux d'enfouissement des réseaux aériens - rue de la Bruyère à Poissy-78 (du n° 108 au numéro 200)
Acheteur
| Nom officiel | Citallia |
|---|---|
| SIRET | 91031431900013 |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
| Point de contact | via le profil acheteur Aws |
Procédure
| Titre | Travaux d'enfouissement des réseaux aériens - rue de la Bruyère à Poissy-78 (du n° 108 au numéro 200) |
|---|---|
| Description | Il s'agit d'un marché à prix unitaires sur quantités réellement exécutées, avec un montant maximum de 710 00 euros HT. (pas de minimum) |
| Identifiant | 808126047 |
| Type | Procédure adaptée |
| Nature | Travaux |
| CPV principal | 45112000 |
Lieu d'exécution
| Lieu | 78300 - POISSY |
|---|
Informations générales
| Durée | 24 mois |
|---|---|
| Variantes | Non autorisées |
| Date limite | 11/09/2026 pm 16:00 (65j restants) |
Conditions de participation
Aptitude : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité économique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité technique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité économique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité technique : Renvoi au règlement de la consultation
Le marché est passé dans le cadre d'un mandat.
La durée prévisionnelle du marché est de 24 mois, elle tient compte des délais d'exécution des prestations et de la durée de la garantie de parfait achèvement.
Le délai d'exécution des prestations est de DOUZE (12) mois (y compris la période de préparation de DEUX mois) à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. Les travaux sont effectués à l'issue de la période de préparation sans qu'il soit nécessaire de notifier un ordre de service pour ce faire.
Le délai de préparation est de DEUX (2) mois, et démarra à la notification de l'ordre de service prescrivant son démarrage.
Le délai d'exécution est de DIX (10) mois, et démarra à la notification de l'ordre de service prescrivant son démarrage.
Les offres sont analysées et classées en fonction des 3 critères suivants (total : 100 points) :
1. Valeur technique (50 points), décomposé en 3 sous-critères :
- QUALITE DE LA METHODOLOGIE PROPOSEE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX (25pts)
- COHERENCE DU CALENDRIER D'EXECUTION (15 ts)
- PERTINENCE DES MOYENS HUMAINS AFFECTES AU MARCHE (10 pts) avec 2 sous-sous critères : Adéquation du nombre d'intervenants proposé au regard des prestations à réaliser (5 pts) et Qualité des profils affectés à l'encadrement du chantier et des personnes chargées des études d'exécution (5 pts)
2. Prix TTC (40 points) Le critère prix sera calculé en prenant en compte le montant total du DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF en TTC joint au DCE La
3. Gestion environnementale du marché (10 pts)
Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier à :
TRIBUNAL ADMINSTRATIF DE VERSAILLES 56 Av. de Saint-Cloud, 78000 Versailles Téléphone : 01 39 20 54 00
https://versailles.tribunal-administratif.fr/
La durée prévisionnelle du marché est de 24 mois, elle tient compte des délais d'exécution des prestations et de la durée de la garantie de parfait achèvement.
Le délai d'exécution des prestations est de DOUZE (12) mois (y compris la période de préparation de DEUX mois) à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. Les travaux sont effectués à l'issue de la période de préparation sans qu'il soit nécessaire de notifier un ordre de service pour ce faire.
Le délai de préparation est de DEUX (2) mois, et démarra à la notification de l'ordre de service prescrivant son démarrage.
Le délai d'exécution est de DIX (10) mois, et démarra à la notification de l'ordre de service prescrivant son démarrage.
Les offres sont analysées et classées en fonction des 3 critères suivants (total : 100 points) :
1. Valeur technique (50 points), décomposé en 3 sous-critères :
- QUALITE DE LA METHODOLOGIE PROPOSEE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX (25pts)
- COHERENCE DU CALENDRIER D'EXECUTION (15 ts)
- PERTINENCE DES MOYENS HUMAINS AFFECTES AU MARCHE (10 pts) avec 2 sous-sous critères : Adéquation du nombre d'intervenants proposé au regard des prestations à réaliser (5 pts) et Qualité des profils affectés à l'encadrement du chantier et des personnes chargées des études d'exécution (5 pts)
2. Prix TTC (40 points) Le critère prix sera calculé en prenant en compte le montant total du DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF en TTC joint au DCE La
3. Gestion environnementale du marché (10 pts)
Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier à :
TRIBUNAL ADMINSTRATIF DE VERSAILLES 56 Av. de Saint-Cloud, 78000 Versailles Téléphone : 01 39 20 54 00
https://versailles.tribunal-administratif.fr/
Lot
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations