Travaux de construction d'une halle sportive ouverte dans le cadre de la restructuration du stade Docteur Pieyre à Aubervilliers

Voir le cahier des charges

Paiement en euros
Langue : français

Le marché a pour objet la construction d'une halle sportive ouverte dans le cadre de la restructuration du stade Docteur Pieyre à Aubervilliers. Les travaux sont décrits aux cahiers des clauses techniques et particulières.

Le présent marché est passé dans le cadre d'une procédure adaptée en application des articles L2123-1-1° et R2123-1-1° du code de la commande publique.

Le marché est conclu pour une durée courant de sa date de notification jusqu'au parfait achèvement des travaux.

Le délai d'exécution global prévisionnel de l'ensemble des travaux est de (huit) 8 mois dont 1 mois de préparation de chantier à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de démarrer la période de préparation.

Validité des offres
Offres initiales :180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Offres finales (en cas de négociations) : 180 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres finales.

Le marché comporte une clause d'insertion professionnelle par l'activité économique comme condition exécution.
En application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, le titulaire est tenu pour l'exécution du marché de réaliser une action d'insertion professionnelle qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles particulières.
Il leur sera obligatoirement réservé, pour chacun des trois lots, à l'occasion de l'exécution du marché, un nombre minimum d'heures fixé par la facilitatrice insertion de Plaine Commune (voir CCAP).

Lot 1: 70 heures ;
Lot 2: 830 heures ;
Lot 3: 50 heures.


Critères de jugement des offres:
Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants :
1. La valeur technique de l'offre, appréciée sur la base des sous-critères suivants (60 %) :
- Qualité des matériaux et fournitures présents pour l'ensemble du chantier : 20 points
- Moyens humains et matériels affectés au chantier : 10 points ;
- Méthodologie d'exécution et compréhension du chantier : 10 points ;
- Critère environnemental : 5 points.
- Respect du planning et méthodologie proposée pour tenir les délais : 15 points ;
Nota : La MOA appréciera le planning détaillé et argumenté du candidat qui montre de quelles manières il compte tenir les délais.
2. Le prix global et forfaitaire (40%).

Négociations : CF dispositions du RC



Le stade est situé au 139 rue Henri Barbusse, à Aubervilliers.
Une visite de site , obligatoire, est organisée aux deux dates suivantes (cf : RC) :
- 16 avril 2026 à 10 h;
- 05 mai 2026 à 10 h.
La participation à cette visite est obligatoire pour tous les candidats voulant soumettre une offre. Chaque groupement candidat doit être représenté par au minimum 1 personne.

L'instance chargée des procédures de recours et pouvant communiquer des informations sur les recours est :

Tribunal Administratif de Montreuil
7 Rue Catherine Puig,
93100 Montreuil
Tél. : 01 49 20 20 00
greffe.ta-montreuil@juradm.fr
http://montreuil.tribunal-administratif.fr/