Travaux de renouvellement de la production frigorifique des chambres de la Cité des Associations
La Ville d'Angers recherche des travaux pour renouveler la production frigorifique des chambres de la Cité des Associations. Le marché est non allotie et comprend une tranche ferme et une tranche optionnelle, avec des prix fermes actualisables.
Acheteur
| Nom officiel | Ville d'Angers (49) |
|---|---|
| SIRET | 21490007800012 |
| Adresse | 49100 Angers |
| Point de contact | Direction des bâtiments |
| dematerialisationbatiments@ville.angers.fr | |
| Profil acheteur | https://alm.marches-securises.fr |
Procédure
| Titre | Travaux de renouvellement de la production frigorifique des chambres de la Cité des Associations |
|---|---|
| Description | Le présent marché n'est pas alloti en raison de la réalisation de prestations homogènes. Marché à tranches à prix global et forfaitaire. Tranche ferme (TF) : Chambre froide n°8 et tableau électrique Tranche optionnelle n°1 (TO1) : Quai réfrigéré mutualisé et évaporateurs Les prix sont fermes actualisables. Les variantes ne sont pas autorisées. Pas de prestations supplémentaires éventuelles prévues. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec tous les candidats et d'attribuer le marché sans négociation. Le délai d'exécution de la tranche ferme comprend : - la période de préparation de 9 semaines qui démarre à compter de la date renseignée dans la lettre de notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation - le délai d'exécution des travaux de 7 semaines qui démarre à l'issue de la durée de la période de préparation par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, hors délai de garantie de parfait achèvement. Le délai d'exécution de la tranche optionnelle n°1 comprend : - la période préparation de 9 semaines qui démarre à compter de la date renseignée dans l'ordre de service - le délai d'exécution des travaux de 7 semaines qui démarre à l'issue de la période de préparation, hors délai de garantie de parfait achèvement. Le délai limite de notification des ordres de service prescrivant de commencer l'exécution de la tranches optionnelles, est de 12 mois à compter de la notification du marché. Aucune indemnité n'est prévue en cas de retard ou de non affermissement de la tranche. Une visite sur site est fortement conseillée. |
| Identifiant | VA26BATLMORENOVCHAMBFROIDES |
| Type | Procédure adaptée |
| Nature | Travaux |
| CPV principal | 45331230 |
Lieu d'exécution
| Lieu | 58 Boulevard du Doyenné - 49100 Angers |
|---|
Informations générales
| Durée | 9 mois |
|---|---|
| Variantes | Non autorisées |
| Date limite | 24/04/2026 pm 12:30 (28j restants) |
Conditions de participation
Aptitude : - Lettre de candidature ou document équivalent permettant d'identifier le candidat ou chaque membre du groupement si le candidat est un groupement d'opérateurs économiques (ou DC1) ;
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner (ou DC1) ;
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
Capacité économique : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ou DC2
Capacité technique : Références sur les 3 dernières années
Effectifs moyens des 3 dernières années
Certificat de qualification suivant : Certificat de manipulation des fluides ou équivalent
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner (ou DC1) ;
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
Capacité économique : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ou DC2
Capacité technique : Références sur les 3 dernières années
Effectifs moyens des 3 dernières années
Certificat de qualification suivant : Certificat de manipulation des fluides ou équivalent
Les plis sont obligatoirement à remettre via le profil acheteur : https://alm.marches-securises.fr. Les modalités de transmission des plis sont définies dans le règlement de la consultation. Sur le profil acheteur, il est fortement conseillé aux candidats de ne pas télécharger le dossier de consultation de manière anonyme mais de s’identifier et de renseigner une adresse électronique valide et régulièrement consultée.
Notre profil d'acheteur n'impose pas de limite dans la taille des fichiers, il est cependant conseillé de ne pas multiplier les sous dossiers (longueurs de noms de fichiers). Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. La signature électronique est exigée uniquement pour l'entreprise attributaire
Notre profil d'acheteur n'impose pas de limite dans la taille des fichiers, il est cependant conseillé de ne pas multiplier les sous dossiers (longueurs de noms de fichiers). Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. La signature électronique est exigée uniquement pour l'entreprise attributaire
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations