Travaux de rénovation de la passerelle Pique Pierre (Grenoble - 38)
Grenoble Alpes Métropole recherche des entreprises pour des travaux de rénovation de la passerelle Pique Pierre. Le contrat dure jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement, avec un délai d'exécution de 6 mois.
Acheteur
| Nom officiel | Grenoble Alpes Metropole |
|---|---|
| SIRET | 20004071500019 |
| Adresse | 38031 GRENOBLE |
| Point de contact | Service Commande Publique Proximité |
| Téléphone | +33 485599360 |
Procédure
| Titre | Travaux de rénovation de la passerelle Pique Pierre (Grenoble - 38) |
|---|---|
| Description | -La durée du contrat court de la notification de celui-ci jusqu'à la fin de la GPA. -Le délai d'exécution est de 6 mois ( préparation de chantier incluse) ; période de préparation de chantier 6 semaines. Démarrage à compter de l'ordre de service (Cf CCAP). Début prévisionnel des travaux : Sem. 36. -Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. -Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. -Il s'agit d'un marché ordinaire dont les prestations sont réglées par des prix unitaires. Les prix sont révisables. -Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. -Les contrats comportent des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges |
| Identifiant | 2026-TX-ACP-0068 |
| Type | Procédure adaptée |
| Nature | Travaux |
| CPV principal | 45221119 |
Lieu d'exécution
| Lieu | Rue Henri Tarze (Passerelle Pique Pierre franchissant l'Isère entre Saint-Martin-Le-Vinoux et Grenoble) 38000 - Grenoble |
|---|
Informations générales
| Durée | 6 mois |
|---|---|
| Variantes | Non autorisées |
| Date limite | 07/05/2026 pm 15:00 (41j restants) |
Conditions de participation
Aptitude : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité économique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité technique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité économique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité technique : Renvoi au règlement de la consultation
-Les modalités de visite (facultative) sont mentionnées au règlement de la consultation.
-Les variantes ne sont pas autorisées.
-Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
-En cas de négociation, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 candidats arrivés en tête du classement provisoire.
-Instance chargée des procédures de recours et Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif - Grenoble 2, place de Verdun - B.P. 1135- 38022 Grenoble; tél. : 04 76 42 90 00 ; courriel : greffe.ta.grenoble@juradm.fr ; adresse internet : http://www.telerecours.fr
-Les variantes ne sont pas autorisées.
-Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
-En cas de négociation, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 candidats arrivés en tête du classement provisoire.
-Instance chargée des procédures de recours et Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif - Grenoble 2, place de Verdun - B.P. 1135- 38022 Grenoble; tél. : 04 76 42 90 00 ; courriel : greffe.ta.grenoble@juradm.fr ; adresse internet : http://www.telerecours.fr
Lot
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations