Travaux de reprise d'installations de traitement d'air/climatisation/ventilation/chauffage pour la patinoire Polesud
Grenoble Alpes Métropole recherche des entreprises pour des travaux de reprise d'installations de traitement d'air, climatisation, ventilation et chauffage à la patinoire Polesud. Le contrat dure 4,5 mois et les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.
Acheteur
| Nom officiel | Grenoble Alpes Metropole |
|---|---|
| SIRET | 20004071500019 |
| Adresse | 38031 GRENOBLE |
| Point de contact | Service Commande Publique Proximité |
| Téléphone | +33 485599360 |
Procédure
| Titre | Travaux de reprise d'installations de traitement d'air/climatisation/ventilation/chauffage pour la patinoire POLESUD |
|---|---|
| Description | -La durée du contrat court de la notification de celui-ci jusqu'à la fin de la GPA. -Le délai d'exécution est de 4,5 mois à (hors période de préparation de chantier). La période de préparation de chantier démarre à compter de la notification du marché, qui vaut ordre de service ; le délai d'exécution des travaux démarre à compter de la date fixée par ordre de service (Cf CCAP). -Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. -Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. -Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. -Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. -Les contrats comportent des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges |
| Identifiant | 2026-TX-ACP-0074 |
| Type | Procédure adaptée |
| Nature | Travaux |
| CPV principal | 45331000 |
Lieu d'exécution
| Lieu | 1 Avenue d'Innsbruck 38100 - Grenoble |
|---|
Informations générales
| Durée | 5 mois |
|---|---|
| Variantes | Non autorisées |
| Date limite | 27/04/2026 pm 15:00 (32j restants) |
Conditions de participation
Aptitude : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité économique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité technique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité économique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité technique : Renvoi au règlement de la consultation
-La proposition de variante est autorisée, dans la limite de 1 seule variante (voir Règlement de la Consultation pour les modalités).
Si le candidat choisit de présenter une variante, il doit aussi présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (=solution de base).
-En cas de négociation, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 candidats arrivés en tête du classement provisoire.
-Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
-Instance chargée des procédures de recours et Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif - Grenoble 2, place de Verdun - B.P. 1135 -38022 Grenoble; tél. : 04 76 42 90 00 ; courriel : greffe.ta.grenoble@juradm.fr ; adresse internet : http://www.telerecours.fr
Si le candidat choisit de présenter une variante, il doit aussi présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (=solution de base).
-En cas de négociation, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 candidats arrivés en tête du classement provisoire.
-Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
-Instance chargée des procédures de recours et Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif - Grenoble 2, place de Verdun - B.P. 1135 -38022 Grenoble; tél. : 04 76 42 90 00 ; courriel : greffe.ta.grenoble@juradm.fr ; adresse internet : http://www.telerecours.fr
Lot
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations