Travaux de restauration hydroécomorphologique de la Rize à Vaulx-en-Velin - 2 lots
La Métropole de Lyon recherche des entreprises pour des travaux de restauration écologique du ruisseau de la Rize à Vaulx-en-Velin, répartis en 2 lots : terrassement et végétalisation. Les lots seront attribués séparément.
Travaux de restauration hydroécomorphologique de la Rize à Vaulx-en-Velin - 2 lots
Description
Le présent marché concerne les travaux de restauration écologique du ruisseau de la Rize sur le secteur du Parc de la Rize à Vaulx-en-Velin.
Le présent marché de travaux est décomposé en 2 lots qui seront attribués séparément.
- lot 1 : Terrassement
- lot 2 : Végétalisation
Identifiant
9ee347de-2859-417c-a863-efbd696e5b6d
Ref. interne
26-EAU-020
Type
Procédure ouverte
Nature
Travaux
CPV principal
45240000
Lieu d'exécution
NUTS
FRK26
Ville
Lyon
Pays
France
Informations générales
Base juridique
Directive 2014/24/UE
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Voir le règlement de la consultation (l'adresse mail eau-marches@grandlyon.com ne peut être pas être utilisée pour déposer des plis).
Renseignements complémentaires :
Les justificatifs visés aux rubriques "capacités économiques et financières" et "références professionnelles et capacités techniques" seront fournis par le groupement afin de permettre l'appréciation globale des capacités des membres du groupement. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché public (art.R2412.25 Ccp). Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié (art.R2143.12 Ccp). En application de l'article R2151.7 Ccp, un même candidat n'est pas autorisé à présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ou en agissant à la fois en qualité de membre de plusieurs groupements.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de Siret : Non
Les critères et sous-critères de sélection de chaque lot sont indiqués au règlement de la consultation commun aux 2 lots. La date prévisionnelle de début des prestations 01/08/2026 est donnée à titre indicatif. Les justificatifs de participations sont indiqués au règlement de la consultation commun aux 2 lots. La durée du marché diffère selon les lots. Les durées sont indiquées au Ccap commun aux 2 lots.
Les candidats se présentant en groupement d'entreprises sont informés que la forme du groupement est laissée à leur libre choix. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidairement responsable des autres membres du groupement.
-Précisions concernant les délais d'introduction de recours :
Avant la conclusion du contrat, le candidat peut exercer :
-Un référé précontractuel devant le tribunal administratif de Lyon, dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 et suivants, et R. 551-1 et suivants, du code de justice administrative.
Après la conclusion du contrat, le candidat peut exercer :
-Un référé contractuel devant le tribunal administratif de Lyon, dans les conditions prévues aux articles L. 551-13 et suivants, et R. 551-7 et suivants, du code de justice administrative.
-Un recours en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses devant le tribunal administratif de Lyon, dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées dans les conditions prévues par l'arrêt du Conseil d'état en date du 4 avril 2014, " Département du Tarn-Et- Garonne ", no 358994
Lots (2)
Lot 1 — Terrassement
600 000 EUR
Description
Le lot 1 regroupe l'ensemble des travaux préparatoires nécessaire à la mise en oeuvre des travaux, comprenant entre autres : mise en place des installations de chantier (base vie), mise en oeuvre des mesures écologiques (mise en défens des zones sensibles, intervention adaptée si présence de chiroptères, pêche électrique de sauvegarde), création des pistes et des accès, dévégétalisation préalable. Le titulaire du lot 1 est responsable de l'ensemble des terrassements nécessaires pour la création du nouveau chenal : déblais jusqu'au fond de forme, création de faciès, mise en oeuvre d'un matelas d'argile pour éviter une infiltration des débits de la Rize (+contrôle laboratoire indépendant), mise en oeuvre du fond projet, création des faciès, réalisation du bouchon hydraulique, gestion des matériaux (criblage, évacuation sur la plate-forme) Le titulaire du lot 1 est également chargé des aménagements spécifiques suivants : de l'implantation des éléments de diversification des écoulements (troncs souches et embâcles) après la mise en eaux du nouveau chenal, d'assurer le dimensionnement et la mise en oeuvre des dispositifs de franchissement (passerelles), ainsi que de la remise en état du site (hors ensemencement)
Le lot 2 concerne l'ensemble des opérations de végétalisation, d'entretien ainsi que la garantie de reprise. La participation du titulaire du lot 2 à 3 ou 4 réunions de chantier avec le titulaire du lot 1 permettra d'organiser le phasage, et de définir ses besoins en termes d'accès, de zone de mise en jauge et d'installation de chantier. Le titulaire du lot 2 intervient après les terrassements. Il commence par les études préalables de végétalisation, puis met en oeuvre les plantations et semis comme décrit au CTTP : ripisylve, prairies basses, hélophytes, boutures ligneuses et ensemencements adaptés. Le lot 2 comprend également le réensemencement des pistes et zones de stockage après leur remise en état par le lot 1. La mission inclut une période d'entretien et de garantie sur 3 ans, avec débroussaillage, arrosage, remplacement des plants non repris, regarnissage et contrôle de la reprise