Travaux de restructuration des chambres de l’internat du collège Thomas Mann _ marché de substitution (suite résiliation aux frais et risques) du lot 1 relatif au travaux TCE (maçonnerie, cloisonnemen

Aptitude : Sans objet
Capacité économique : Chiffre d’affaires des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique : Déclaration des effectifs moyens annuels pour les 3 dernières années disponibles,
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, dans la limite de 10

La visite du site est obligatoire avant la remise de l’offre afin d’appréhender notamment les contraintes du site, les conditions d’accès, et faire un état des lieux de l’existant. L’entreprise devra transmettre, en même temps que son offre, le certificat de visite (joint au dossier de consultation) signé par le maître d’ouvrage. En cas d’absence de certificat de visite, l’offre sera jugée irrégulière et sera éliminée. Pour procéder à cette visite, les candidats doivent contacter : Madame Audrey HUDE : Courriel : audrey.hude@paris.fr Téléphone : 06 07 15 65 62 ; Monsieur Julien ABOURJAILI : Courriel : julien.abourjaili@paris.fr Téléphone : 06 07 39 57 10. La présente consultation a pour objet des travaux de restructuration des chambres de l’internat du collège Thomas Mann _ marché de substitution (suite résiliation aux frais et risques) du lot 1 relatif au travaux TCE (maçonnerie, cloisonnement, revêtement de sol, électricité, peinture, chauffage et VMC). La durée totale du marché à titre indicatif est de vingt-six (26) mois, y compris la période de garantie de parfait achèvement, décomposée comme suit : pour le délai d’exécution 14 mois de travaux dont 2 mois de période de préparation et 12 mois de garantie de parfait achèvement. Ce marché est à prix forfaitaire. Les conditions d’exécutions du contrat résultant de la présente consultation comportent des considérations environnementales, détaillées à l’article 1.5.2 du CCAP. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de proposer au titulaire la négociation d’un marché, sur le fondement des dispositions relatives à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables, prévue par l’article R2122-7 du code de la commande publique, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Avant la conclusion du contrat, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé précontractuel dans les conditions des articles L.551-1 et suivant du code de justice administrative. À compter de sa signature, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions des articles L.551-13 et suivant du code de justice administrative. Le tribunal administratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délais de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriés, dans les conditions définies par le conseil d'état dans sa décisions Département de Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014(n°358994). Les renseignements sur l’introduction de recours peuvent être obtenus auprès du Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 4, Tél : 0144594400, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr