TRAVAUX RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TOIT-TERRASSE ET A LA RENOVATION DU LOCAL ATTENANT SITUE AU 6EME ETAGE DE L'IMMEUBLE DU SIEGE DE LA CPRPF
Acheteur
| Nom officiel | Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire CPRPF |
|---|---|
| SIRET | 34124612200020 |
| Adresse | 13347 Marseille cedex 20 |
| Point de contact | Département Achats |
| matthieu.pons@cprpf.fr | |
| Profil acheteur | https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_qUf8HMsGOQ |
Procédure
| Titre | TRAVAUX RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TOIT-TERRASSE ET A LA RENOVATION DU LOCAL ATTENANT SITUE AU 6EME ETAGE DE L'IMMEUBLE DU SIEGE DE LA CPRPF |
|---|---|
| Description | Travaux relatif à l'aménagement du toit - terrasse et à la rénovation du local attenant situe au 6ème étage de l'immeuble du siège de la CPRPF basé à Marseille (Saint-Charles). |
| Identifiant | 2026.MA.6.015 |
| Type | Procédure adaptée |
| Nature | Travaux |
| CPV principal | 45000000 |
Lieu d'exécution
| Lieu | Bouches-du-Rhône |
|---|
Informations générales
| Montant estimé | 257 000 EUR |
|---|---|
| Durée | 4 mois |
| Variantes | Non autorisées |
| Date limite | 07/09/2026 pm 12:00 (34j restants) |
Conditions de participation
Aptitude : Cf. Le règlement de la consultation.
Capacité économique : La déclaration du candidat (imprimé DC2 dans sa dernière version ou équivalent) comportant les renseignements concernant la situation juridique du candidat et sa capacité économique et financière (le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles) ;
Capacité technique : Cf. Le règlement de la consultation.
Capacité économique : La déclaration du candidat (imprimé DC2 dans sa dernière version ou équivalent) comportant les renseignements concernant la situation juridique du candidat et sa capacité économique et financière (le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles) ;
Capacité technique : Cf. Le règlement de la consultation.
Le marché prend effet à compter de sa date de notification (prévisionnelle début octobre, semaine 41).
Le délai contractuel global d'exécution du chantier est fixé à 16 semaines. Il court à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution du marché.
Ce délai est décomposé comme suit :
• Période de préparation : 3 semaines, soit, à titre indicatif, du 12 octobre 2026 au 30 octobre 2026 ;
• Période d'exécution des travaux : 13 semaines, soit, à titre indicatif, du 30 octobre 2026 au 29 janvier 2027.
Le calendrier prévisionnel d'exécution, annexé au marché, fixe les délais et les principales échéances contractuelles auxquels s'engage le titulaire de chaque lot.
Le marché prendra fin à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement applicable à chaque lot, ou de sa prolongation éventuelle décidée par le maître d'ouvrage. Dans cette hypothèse, la fin du marché intervient à la date de levée de la dernière réserve afférente au lot concerné.
L'objectif est de permettre la réception des travaux et la levée des réserves avant le 12 février 2027.
Les critères de jugement des offres: Valeur technique : 50 points. Prix: 40 points. Stratégie RSE : 10 points.
Autre mail de contact du Département Achats: laetitia.chevillard@cprpf.fr
Le délai contractuel global d'exécution du chantier est fixé à 16 semaines. Il court à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution du marché.
Ce délai est décomposé comme suit :
• Période de préparation : 3 semaines, soit, à titre indicatif, du 12 octobre 2026 au 30 octobre 2026 ;
• Période d'exécution des travaux : 13 semaines, soit, à titre indicatif, du 30 octobre 2026 au 29 janvier 2027.
Le calendrier prévisionnel d'exécution, annexé au marché, fixe les délais et les principales échéances contractuelles auxquels s'engage le titulaire de chaque lot.
Le marché prendra fin à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement applicable à chaque lot, ou de sa prolongation éventuelle décidée par le maître d'ouvrage. Dans cette hypothèse, la fin du marché intervient à la date de levée de la dernière réserve afférente au lot concerné.
L'objectif est de permettre la réception des travaux et la levée des réserves avant le 12 février 2027.
Les critères de jugement des offres: Valeur technique : 50 points. Prix: 40 points. Stratégie RSE : 10 points.
Autre mail de contact du Département Achats: laetitia.chevillard@cprpf.fr
Lots (8)
| CPV | 45421000 |
|---|---|
| Lieu | Bouches-du-Rhône |
| CPV | 45331000 |
|---|---|
| Lieu | Bouches-du-Rhône |
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations